В Волжском застройщику запретили привлекать средства дольщиков

Волжский.ру Yandex Dzen Вконтакте Одноклассники Twitter LiveJournal Telegram

Облстройнадзор обратился в арбитражный суд Волгоградской области с иском о приостановлении привлечения средств дольщиков застройщиком ООО «Универсал-Строй».

Как узнал Волжский.ру из решения суда (подробнее...), строительная компания занимается возведением жилых домов в Волгограде и Волжском (38 микрорайон, улица Карбышева). В частности, ответчик имеет разрешение на строительство от мэрии Волжского до 20.11.2019 года. Между тем, проведенная на объекте проверка облстройнадзора в январе 2015 года показала, что работы не ведутся. Позже компания заявила о приостановлении работ в связи с недостаточным финансированием. После этого информации о продолжении строительства от застройщика не поступало.

Вместе с тем, первоначальный срок передачи жилья дольщикам был обозначен до июня 2017 года. Но в срок этого сделано не было. Кроме того у страховой компании ООО «СК «Советская», в которой была застрахована ответственность перед дольщиками, в апреле 2016 года была отозвана лицензия. А новый договор страхования заключен не был. В судебном решении также указывается, что застройщику неоднократно выдавались предписания, назначались штрафы, а также было возбуждено исполнительное производство о передаче квартир. Вместе с тем, компания уличена в нецелевом расходовании средств.

В связи с этим истец просил суд приостановить деятельность застройщика по привлечению средств дольщиков на полгода. Требование облстростойнадзора было удовлетворено.